Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vastuunrajoitus ja törkeän tuottamuksen näyttäminen

Saarnilehto, Ari

Oikeustieto 3/2009 s. 16–17
1.5.2009
Oikeustapauskommentti

Tiivistelmä

Sopijapuolet voivat sopimusta tehdessään sopia siitä, miten riskit mahdollisesta vahingosta heidän keskinäisessä suhteessaan jaetaan. Eräs keino siirtää riskiä sopimuspuolelta toiselle on vastuunrajoitusehdon käyttäminen. Vastuuta ei kuitenkaan voi tehokkaasti rajoittaa, kun vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeällä tuottamuksella. Kirjoituksessa tarkasteltavassa tapauksessa urakka oli viivästynyt 36 vuorokautta aliurakoitsijaan liittyvien syiden takia. Aliurakoitsijan toiminta ja viivästykseen johtaneet seikat eivät tapauksessa olleet sellaisia syitä, joiden johdosta aliurakoitsijan toimintaa olisi voinut pitää törkeän huolimattomana.

    Lisätiedot
  • Turun HO 14.11.2008, S 07/2556

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.